Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Wupperservice Jasmin Simon
Hausmeisterdienst
Inhaberin: Jasmin Simon
Bahnstraße 89
42327 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 177 383 786 0
E-Mail: info@wupperservice.de
Kleingewerbetreibende nach §19 UStG (keine Umsatzsteuer).
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen dem Wupperservice Jasmin Simon (nachfolgend „Auftragnehmer“) und ihren Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“) über Dienstleistungen im Bereich Hausmeisterservice, Wand Instandhaltung, Bodenlegearbeiten, Trockenbau und vieles mehr. Abweichende Vereinbarungen gelten nur, wenn sie schriftlich bestätigt wurden.
2. Vertragsabschluss
Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Auftraggeber das Angebot schriftlich oder elektronisch bestätigt und der Auftragnehmer die Annahme durch eine Auftragsbestätigung erklärt. Mündliche Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
3. Rücktritt durch den Auftraggeber
Mit Annahme des Angebots und Bestätigung der Auftragsbestätigung ist ein verbindlicher Werkvertrag im Sinne der §§ 631 ff. BGB geschlossen. Tritt der Auftraggeber nach erteilter Auftragsbestätigung ohne rechtlichen Grund vom Vertrag zurück, kann der Auftragnehmer eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 % des vereinbarten Auftragswertes verlangen, sofern kein höherer oder geringerer Schaden nachgewiesen wird. Bereits erbrachte Leistungen (z. B. Planung, Aufmaß, Materialdisposition oder Terminvorbereitung) werden zusätzlich in tatsächlicher Höhe berechnet. Der Rücktritt ist schriftlich oder per E-Mail zu erklären. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle genannten Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, als Nettopreise ohne Materialkosten. Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gemäß §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug kann der Auftragnehmer Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe verlangen.
5. Leistungen und Ausführung
Der Auftragnehmer führt die vereinbarten Arbeiten fachgerecht und nach den anerkannten Regeln des Handwerks aus. Änderungen im Leistungsumfang bedürfen der schriftlichen Zustimmung beider Parteien. Witterungsbedingte oder durch höhere Gewalt verursachte Verzögerungen berechtigen den Auftragnehmer zu angemessenen Fristverlängerungen.
6. Gewährleistung
Für die erbrachten Leistungen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Der Auftragnehmer hat das Recht zur Nachbesserung. Weitere Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, bestehen nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
7. Haftung
Der Auftragnehmer haftet für Schäden nur, soweit diese durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht wurden. Eine Haftung für Folgeschäden oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
8. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers. Bereits eingebaute Materialien können bis zur Begleichung der Rechnung nicht beansprucht werden.
9. Gerichtsstand und Schlussbestimmungen
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wuppertal, soweit gesetzlich zulässig. Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Stand: Februar 2026